1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn huidige algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle leveringen van diensten en/of goederen (door verkoop of anderszins) en alle offertes en/of overeenkomsten die daarop betrekking hebben,
1.2 De klant verklaart kennis genomen te hebben van huidige algemene voorwaarden. Door de aanvaarding van de offerte door de klant, of door de betaling van de factuur, aanvaardt de klant de toepassing van deze voorwaarden van Bovema, die op bepaalde punten afwijken van het gemene recht, onverminderd de bijzondere voorwaarden erop uitdrukkelijk van toepassing. In geval van strijdigheid primeren de bijzondere voorwaarden op de algemene voorwaarden. Voorliggende algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de klant.
1.3 Elke afwijking of wijziging van huidige algemene voorwaarden kan slechts aan Bovema tegengeworpen worden indien Bovema hiermee schriftelijk heeft ingestemd. Bovema wijst de klant er op dat afhankelijk van het door hem aangekochte product specifieke plaatsings- en garantievoorwaarden kunnen gelden, dewelke op hun beurt deel uitmaken van de tussen partijen afgesloten overeenkomst.
1.4 In huidige algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
2.1 Alle offertes van Bovema zijn volledig vrijblijvend en geldig gedurende de in de offerte vermelde termijn dan wel, bij gebreke daaraan, 30 kalenderdagen na de uitgifte ervan.
2.2 Tenzij schriftelijk bevestigd, is Bovema slechts gehouden door haar offertes indien de aanvaarding door de klant Bovema binnen deze termijn bereikt.
2.3 De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden tussen de partijen.
2.4 Eventuele wijzigingen aangebracht aan de offerte zijn slechts geldig indien zij door Bovema schriftelijk werden aanvaard.
2.5 Werken die niet zijn opgenomen in de offerte, zullen in regie worden aangerekend aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders overeengekomen.
3.1 De klant verklaart eigenaar, houder van een zakelijk recht dan wel eender ander rechthebbende te zijn van de betrokken percelen en toelating te hebben om de beoogde werkzaamheden te laten uitvoeren door Bovema.
3.2 De klant verklaart de nodige vergunningen en/of administratieve toelatingen te hebben verkregen om de beoogde werkzaamheden te laten uitvoeren, dan wel daarvoor het nodige te doen binnen een redelijke termijn.
3.3 Bovema wijst erop dat de klant voor vergunningsplichtige werken minstens een architect dient aan te stellen voor het ontwerp, die tevens de werken zal coördineren/begeleiden/opvolgen in opdracht van de klant.
3.4 Technische informatie dient ten minste 10 werkdagen voor de aanvang van de werken overhandigd te worden aan Bovema.
3.5 De coördinatie t.a.v. nevenaannemers is niet begrepen in de prijs, behoudens expliciet voorzien.
3.6 Bovema wordt niet aanzien als contractspartij van door de klant aangestelde partijen, behoudens wanneer zij rechtstreeks een schriftelijke overeenkomst zou sluiten. Bovema sluit elke hoofdelijke en/of in solidum-aansprakelijkheid met deze partijen uit.
4.1 Alle offertes en prijzen dienen te worden verstaan exclusief belastingen en taksen. Alle om het even welke belastingen en taksen, tegenwoordige of toekomstige, zijn ten laste van de klant.
Bovema is niet verantwoordelijk voor de toepassing van enig specifiek btw-regime zodat wijzigingen (ongeacht de reden daartoe) steeds in het voor- of nadeel van de klant zullen zijn en steeds naderhand kunnen worden aangepast indien zou blijken dat deze aanpassing noodzakelijk is vanuit het standpunt van de btw-administratie en regelgeving.
4.2 De in de offerte bepaalde prijzen gaan steeds uit van een uitvoering van de werken in één fase, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Bij latere opdeling van de werken in verschillende fasen – al dan niet op vraag van de klant – kan een supplement aangerekend worden, desgevallend een prijsaanpassing in functie van de aantoonbare prijsstijgingen van loonkost en/of materialen, in welk geval bovenop voormelde prijsaanpassing ook rekening kan gehouden worden met eventuele stockagekosten, bijkomende verplaatsings-, behandelings- en plaatsingskosten.
4.3 De prijs wordt steeds bepaald in functie van de op dat ogenblik beschikbare gegevens. Elke wijziging en/of tegenstrijdigheid kan aanleiding geven tot hetzij een prijsaanpassing, hetzij een schorsing van de werken tot op het ogenblik van het verschaffen van de nodige duidelijkheid zonder recht op vergoeding in hoofde van de klant. Bij een schorsing van de werken zal de klant rekening dienen te houden met een termijn nodig om de werf opnieuw op te starten. Enkel de opdrachtgever en/of diens aangestelden zijn aansprakelijk voor de beschikbaarheid, correctheid en eenvormigheid van alle nodige plannen en eventuele bijkomende stukken zoals lastenboeken, technische voorschriften…
4.4 Wanneer de prijs werd opgegeven op basis van vermelde hoeveelheden (bv. zoals vermeld in het bestek) dan betreffen dit steeds vermoedelijke hoeveelheden waarbij de afrekening gebeurt o.b.v. werkelijk uitgevoerde hoeveelheden. Minprijzen t.a.v. vermoedelijke hoeveelheden zijn slechts mogelijk voor zover het een courant materiaal betreft met een goede opslagmogelijkheid of snel hergebruik op andere werven. Bestellingen specifiek ten behoeve van de klant dienen steeds integraal te worden vergoed, zelfs wanneer zij later niet meer zouden worden afgekomen.
4.5 Zelfs in geval van absoluut forfait leidt elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betrokken facturering van de uitgevoerde werken volgens de onderstaande formule :
p = P x (0,40 x s + 0,40 x i + 0,20)
S I
"P" is het bedrag van de uitgevoerde werken en "p" is het herziene bedrag.
"S" is het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte, en verhoogd met het op die datum door de FOD Economie aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen;
"s" is dit uurloon zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat in die periode aangenomen was.
"I" is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte. "i" is ditzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd.
4.6 Kosten m.b.t. (bijkomende) veiligheidsmaatregelen of aangepaste inrichting van de werf op aangeven van de architect en/of veiligheidscoördinator zijn nooit begrepen in de prijs.
5.1 De facturen zijn betaalbaar binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum op het adres vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen bindende stukken.
5.2 De facturen zijn betaalbaar als volgt, voor zover geen andere betalingsmodaliteiten zouden zijn overeengekomen :
5.3 In geval van niet-tijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling over het factuurbedrag een verwijlinterest verschuldigd aan de rentevoet van de wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties vermeerderd met twee procentpunten. Elke begonnen maand zal als volledige maand worden aangerekend.
5.4 In geval van een laattijdige betaling zullen de verschuldigde sommen van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 150 EUR. Deze forfaitaire schadevergoeding is verschuldigd naast de verwijlinteresten, de invorderbare procedurekosten en de eventuele vergoeding voor materiële schade en winstderving.
5.5 Bij een laattijdige betaling van één factuur zullen op de vervaldag van deze factuur alle nog openstaande facturen van rechtswege komen te vervallen en opeisbaar worden, terwijl alle voorheen toegestane betalingstermijnen, van welke aard ook, vervallen.
5.6 In geval van laattijdige betaling behoudt Bovema zich het recht voor verdere leveringen en/of diensten te staken met een eenvoudig bericht aan de klant, waarbij dit op geen enkele wijze aanleiding kan geven tot enige vorm van schadevergoeding in hoofde van de klant.
Bovema zal in voorkomend geval alle maatregelen van bewaring treffen op de kosten van de klant. Voor iedere heropstart dient minstens de achterstal en de kost van bewaring te worden vereffend.
Alle overeengekomen termijnen zullen in elk geval geschorst worden indien de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd door de klant. Bovema wijst de klant erop dat de werken onderhevig kunnen zijn aan bepaalde droogtijden, verwerkingstijden e.a. situaties die beïnvloed worden door het weer en eventuele andere omgevingsfactoren. Het valt niet uit te sluiten dat ten gevolge van een vertraging een bepaald opvolgend werk eveneens uitloopt of vertraagt waardoor de timing nooit kan worden gegarandeerd.
Elke heropstart zal maar worden uitgevoerd mits het consigneren van een bijkomend voorschot ten bedrage van 20%.
5.7 Eventueel protest tegen de facturen dient gemotiveerd en schriftelijk te gebeuren binnen de betalingstermijn, en ten laatste binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum. Gebrek aan tijdig protest geldt als aanvaarding van de factuur, de erin opgenomen afrekening en de erin vermelde prestaties/werken.
5.8 Bovema kan haar vordering op de klant compenseren met de vordering van de klant op Bovema, ongeacht de aard, oorsprong of het project waarop deze vorderingen betrekking hebben.
5.9 Attesten en/of technische fiches of facturen, noodzakelijk voor het bekomen van subsidies of andere premies en overheidstoelagen of andere voordelen, worden pas afgeleverd na volledige betaling van de slotfactuur. In geen geval is Bovema gehouden tot schadevergoeding wanneer de klant één van de voorgaande voordelen niet zou kunnen ontvangen, noch is Bovema verantwoordelijk voor het nakomen van eender welke mogelijke verplichting van overheidswege.
6.1 De bedongen termijnen zullen ten vroegste aanvangen op het ogenblik dat de klant alle nodige informatie omtrent de werken en de eventuele specifieke uitvoeringswijze zal bezorgd hebben en voor zover de ondertekende offerte werd ontvangen door Bovema en de desgevallend bijhorende voorschotfactuur integraal werd voldaan en de desgevallend noodzakelijke vergunningen en administratieve toelatingen werden verkregen.
6.2 De bijzondere voorwaarden kunnen – wanneer een uitvoeringstermijn werd overeengekomen – twee types van termijnbepaling voorzien. Hetzij een uiterlijke opleveringstermijn gepaard gaande met een voorafgaandelijk gecommuniceerde inschatting van een startdatum, hetzij een uiterlijke startdatum gecombineerd met een aantal voorziene werkdagen.
In beide gevallen werden deze termijnen opgegeven, rekening houdend met het in die periode voorziene aantal werkbare dagen. Als werkbare dagen worden niet beschouwd: de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de compensatierustdagen, en de dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende ten minste vier uur onmogelijk maken of zouden maken, periodes waarin bepaalde materialen niet of moeilijker beschikbaar zijn, … Elk van deze gevallen – waar bij de bepaling van de uitvoeringstermijn geen rekening mee kon worden gehouden – zal een termijnverlenging of verlegging van de startdatum van de werken met zich meebrengen ten voordele van Bovema.
6.3 Wanneer geen termijn werd voorzien zal Bovema de werken uitvoeren binnen een redelijke termijn, rekening houdend met alle factoren die deze zouden kunnen beïnvloeden.
6.4 De tijdelijke onderbreking van de werken wegens overmacht of op bevel of door toedoen van de klant brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding een verlenging van de oorspronkelijk bepaalde uitvoeringstermijn met zich mee, en dit met een periode gelijk aan de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijdspanne die normaal nodig is om de werken op de bouwplaats weer op te starten.
6.5 Wanneer de klant tijdens de uitvoering van de overeenkomst wijzigingen van werken of de planning of meerwerken opdraagt, heeft Bovema recht op een bijkomende uitvoeringstermijn.
6.6 De opgegeven termijnen gelden steeds ten indicatieve titel. Overschrijding van de termijn kan nooit een verbreking van de overeenkomst impliceren noch enig recht op schadevergoeding doen ontstaan behoudens wanneer in de bijzondere voorwaarden een vertragingsvergoeding per dag/week/maand zou zijn voorzien. Gevolgschade van een eventuele laattijdige start of (op)levering wordt in elk geval uitgesloten zodat Bovema nooit kan worden aangesproken voor gederfde inkomsten, vertraging en of meerprijzen/(-kosten) bij andere aannemers van de klant. In elk geval is enige vertragingsvergoeding steeds beperkt tot maximaal 5% van het opdrachtbedrag van de werken van Bovema. De laattijdigheidsvergoeding kan ten vroegste een aanvang nemen na overschrijding van de gehele uitvoeringstermijn en na het aflopen van een termijn van 15 werkdagen die Bovema per aangetekende zending wordt gegund om op te leveren. Het niet reageren van Bovema wordt nooit aanzien als een bevestiging of akkoord met de aanspraken van de klant.
6.7 Bovema kan de werken schorsen wanneer de klant zijn verplichtingen niet nakomt (bijvoorbeeld betalingsverplichtingen, verplichting tot het afleveren van nodige documentatie en informatie, verplichting om de werken mogelijk te maken…). Bovema licht de klant in van deze schorsing van de werken.
Elke schorsing van de werken doet de overeengekomen uitvoeringstermijn vervallen, zonder garantie omtrent een heropstartdatum wegens noodzaak tot herinplanning van de werken, rekening houdend met andere werven.
Wanneer Bovema door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks) zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan Bovema de werken als eenzijdig beëindigd aanzien door de klant, waarbij de achterstal verschuldigd is samen met een verbrekingsvergoeding zoals voorzien in huidige algemene voorwaarden.
7.1 De plaats van bestemming dient door de klant normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken op een veilige manier mogelijk te maken. De klant is verplicht Bovema in staat te stellen de werken (of eventuele aanpassingen, herstellingen of andere) uit te voeren. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 min) zullen worden aangerekend. De klant zorgt op zijn kosten voor de nodige stroom- en watervoorziening in de nabijheid van de werf. Bij ontbreken daaraan kan een meerprijs in rekening worden gebracht.
7.2 Wachturen op een werf worden bijkomend in rekening gebracht aan € 84/u excl. btw per arbeider. Elk begonnen uur telt als volledig uur
Een werf die op de overeengekomen dag helemaal niet kan worden aangevat geeft aanleiding tot een vergoeding van € 250;
Levering en plaatsing van stellingen, hoogtewerkers e.d.m. worden aangerekend aan € 84/u excl. btw;
Uren/kosten i.v.m. werkvergunningen en andere formaliteiten verbonden aan bijv. het verkrijgen van toegang tot de bouwplaats worden aangerekend aan € 84/u excl. btw;
7.3 De vereiste toegankelijkheid van de werfplaats is afhankelijk van de grootorde van de werken, uit te voeren door Bovema. Bij grote werken, dit zijn werken die omwille van de omvang en het gewicht van de gebruikte materialen of de samenstelling van materialen een kraan vereisen, betekent dit dat de werfplaats in de mogelijkheid moet zijn een vrachtwagenkraan te accommoderen. Bij kleine werken, dit zijn werken die geen grote werken zijn, moet de werf een bestelwagen, aanhangwagen, hoogtewerker en stelling kunnen accommoderen.
De toegankelijkheid wordt bepaald door de algemene bereikbaarheid van de werf(zone), de aanwezigheid van derden, de draagkracht van de bodem alsmede elke andere factor die ertoe zou kunnen instaan dat de materialen en mankracht niet ter plaatse zou geraken en/of niet op een veilige manier de uitvoering van de werkzaamheden zou kunnen verzekeren. Volgende aanwezige omstandigheden, niet-limitatief, worden in elk geval als niet-toegankelijk beschouwd: het in de weg staan van materialen, het te veel aan werkzaamheden door diverse aannemers, de staat van het terrein door weersomstandigheden of uit de aard van het terrein (zoals modder, diepe waterlaag, onverhard terrein, …).
Wanneer een werfplaats niet aan bovenstaande vereisten van toegankelijkheid voldoet op het ogenblik van de levering of montage, behoudt Bovema zich het recht voor kosten aan te rekenen aan de klant wegens wachttijden, verlet, de (huur)kosten van het noodzakelijke materiaal en alle verloren arbeidsuren. Bovendien kunnen er ook kosten worden aangerekend voor het opnieuw inplannen van de werken.
7.4 Op eigen kosten en risico draagt de klant zorg voor de voorafgaandelijke ontruiming en het zorgvuldig afdekken en/of opbergen van de aanwezige huisraad en/of eventuele andere aanwezige of naburige materialen (met expliciete verwijzing naar alle mogelijke zaken van enige substantiële emotionele en/of financiële waarde) en de vloer in de lokalen of op de terreinen waar de werken zullen uitgevoerd worden of die zich rechtstreeks onder of rond de zone waar werken moeten worden uitgevoerd.
7.5 Bovema verklaart geen technische kennis en expertise te hebben m.b.t. alle mogelijke werken behoudens deze die expliciet worden opgenomen in onderhavige overeenkomst. De klant dient zich desgevallend door een gespecialiseerde aannemer en/of architect/deskundige te laten vergewissen van de deugdelijkheid van de overige structuren/elementen waarop, -onder of -naast de werken moeten worden uitgevoerd. Bovema behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de werken te weigeren indien zou blijken dat onvoldoende garantie kan worden geboden m.b.t. de deugdelijkheid van de omliggende structuur waarop/waarrond/waaraan de werken moeten worden uitgevoerd. Het niet weigeren doet evenwel geen enkel recht of garantie ontstaan in hoofde van de klant gezien Bovema – wanneer dit niet noodzakelijk zou zijn – geen voorafgaande controle doet.
7.6 Elke schade die zou ontstaan na installatie en keuring ten gevolge van een gebrekkige (onder)structuur, zonder rechtstreekse oorzaak bij de verkochte en geïnstalleerde goederen (bijvoorbeeld: stormschade, …), komt niet in aanmerking voor herstel of vergoeding. Noch wat de geleverde en geïnstalleerde goederen betreft, noch de onderliggende structuren.
8.1 Inbreuken van de klant tegen huidige algemene voorwaarden of het ernstig tekortkomen aan de betalingsverplichtingen vanwege de klant worden onder meer beschouwd als ernstige contractuele tekortkomingen. Dergelijke inbreuken geven Bovema het recht de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging te ontbinden op kosten van de klant indien deze niet binnen 14 kalenderdagen gevolg geeft aan de communicatie waarin haar de tekortkomingen werden gesignaleerd, en deze rechtzet.
8.2 De klant kan zijn verweermiddelen laten gelden bij aangetekende brief binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de melding van de tekortkomingen. In deze brief wordt de klant verwacht voorstellen te doen om zijn tekortkomingen recht te zetten. Na het verstrijken van deze termijn wordt het stilzwijgen van de klant beschouwd als een erkenning van de vastgestelde feiten.
8.3 Wanneer Bovema de overeenkomst ontbindt volgens de hierboven vermelde voorwaarden, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 2.500 euro, onverminderd het recht van Bovema haar werkelijke schade aan te tonen en te vorderen. Bovema begroot haar schade forfaitair op 2.500 euro, rekening houdend met de kosten die nodig zijn om de werf vroegtijdig te verlaten en het einde van de overeenkomst af te handelen – kosten die niet verschuldigd zouden zijn bij een normale voltooiing van de opdracht.
8.4 Ontbinding van de overeenkomst houdt in dat Bovema de werf verlaat en al haar materialen meeneemt. De klant wordt geacht zelf de schadebeperkende maatregelen te nemen die nodig zijn door het verlaten van de werf van Bovema. Wenst de klant tussenkomst van Bovema en aanvaardt Bovema dit, dan zal Bovema alle kosten wegens deze schadebeperkende maatregelen doorrekenen aan de klant.
8.5 Bij ernstige tekortkomingen vanwege Bovema die in die mate dringend moeten geremedieerd worden dat niet kan gewacht worden op een uitspraak van een rechter in kort geding, kan de klant de overeenkomst eveneens buitengerechtelijk ontbinden. De klant verbindt er zich toe Bovema eerst via aangetekende brief in gebreke te stellen en Bovema een termijn van minstens 14 kalenderdagen te gunnen om haar tekortkomingen te remediëren, minstens een plan van aanpak te formuleren om de tekortkomingen te remediëren. In deze ingebrekestelling dient de klant de buitengerechtelijke ontbinding / vervanging van Bovema aan te kondigen. In diezelfde ingebrekestelling dient de klant de verwachte kostprijs van de vervanging van Bovema op te lijsten a.d.h.v. stavingsdocumenten.
Gebrek aan reactie vanwege Bovema wordt nooit gelijk gesteld met het aanvaarden van de aanspraken in de ingebrekestelling van de klant.
In elk geval dient een vervanging van Bovema voorafgegaan te worden door een tegensprekelijke vaststelling van de stand van de werken, waartoe Bovema tijdig (minstens 3 volledige werkdagen op voorhand) dient uitgenodigd te worden. Eenzijdige vaststellingen zullen nooit geacht worden een tegensprekelijk karakter te hebben, ook al zou de klant dit aan Bovema aankondigen.
Beroept de klant zich op de buitengerechtelijke vervanging, dan zal deze onmiddellijk na het verstrijken van de redelijke termijn die Bovema is gegund ter uitvoering van de werken Bovema vervangen.
8.9 De termijnen van 14 kalenderdagen in huidig artikel kunnen in uiterst hoogdringende omstandigheden worden beperkt tot 5 kalenderdagen. De partij die de ontbinding van de overeenkomst inroept motiveert uitdrukkelijk de hoogdringendheid die noodzaak geeft tot inkorting van de termijn.
9.1 Alle goederen worden af fabriek geleverd. De goederen worden steeds voor rekening en op risico van de koper vervoerd, zelfs indien de prijs vastgesteld is franco bestemming. Dit risico geldt zowel voor wat betreft het verlies als de beschadiging of vernietiging van de goederen.
9.2 De geleverde goederen blijven eigendom van Bovema tot de volledige betaling van de hoofdsom, eventuele interesten, kosten en belastingen. De klant verbindt er zich toe de geleverde goederen pas te incorporeren na volledige betaling ervan aan Bovema.
9.3 Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst eigendom van Bovema en is de klant er slechts de houder van tot de volledige betaling van de hoofdsom, alsook eventuele interesten, kosten en belastingen.
9.4 Bovema mag zonder toestemming van de klant de materialen weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over op de klant nadat deze al wat de klant op grond van de overeenkomst aan Bovema verschuldigd is, volledig heeft voldaan. Bij een beroep op het recht op terugneming mag Bovema de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van haar schade.
9.5 De klant dient Bovema onverwijld te verwittigen ingeval van beslag op de goederen van de overeenkomst.
10.1 De levering geschiedt door bekwame vakmensen onder instructie van Bovema. Bovema behoudt zich echter voor om in functie van de plaatsingsagenda en -mogelijkheden onderaannemers aan te stellen voor de uitvoering van onderhavige overeenkomst. Indien Bovema onderaannemers zou hebben aangesteld en deze een beroep zouden doen op de rechtstreekse vordering ten aanzien van de klant, zal de klant de gelden slechts storten bij de deposito- en consignatiekas gezien elke ingehouden betaling ten aanzien van de onderaannemers doorgaans het gevolg is van een gegronde betwisting.
10.2 Bovema is enkel verantwoordelijk voor haar eigen personeel en onderaannemers in het kader van alle mogelijke geldende regelgeving inzake veiligheid op de werf, naleven van sociale en economische verplichtingen en andere administratieve formaliteiten. Elke aanspraak t.a.v. Bovema voor een partij waarvoor zij geen verantwoordelijkheid draagt zal door de klant worden gevrijwaard.
11.1 Behoudens uitdrukkelijk anders voorzien in de bijzondere voorwaarden, gebeurt de oplevering in één fase.
11.2 De (voorlopige) oplevering van de werken houdt de goedkeuring in door de klant van de werken en geplaatst materialen. Worden gelijkgesteld met een uitdrukkelijke oplevering: het doorlopen van een rondgang na uitvoering van de werken, voorbehoudloze betaling, ingebruikname, het (laten) uitvoeren van opeenvolgende werken, het (laten) uitvoeren van aanpassingen aan de werken van Bovema…
11.3 Kleine onvolkomenheden of onafgewerkte aspecten waarvan de waarde van de werken minder dan 10% van het totaalbedrag van de werken bedraagt, kunnen niet worden ingeroepen om de (voorlopige) oplevering te weigeren.
11.4 Indien in de bijzondere voorwaarden een dubbele oplevering wordt bedongen, vindt de definitieve oplevering plaats automatisch na het verstrijken van een periode van één jaar sinds de voorlopige oplevering, behoudens wanneer de klant een gemotiveerde weigering van definitieve oplevering betekent aan Bovema vóór het verstrijken van deze waarborgperiode van één jaar.
Gebreken die zich voordoen in de waarborgperiode zullen door Bovema hersteld worden. De kosten voor dit herstel vallen ten laste van Bovema wanneer de gebreken toerekenbaar zijn aan Bovema.
11.5 De werken die in staat van (voorlopige) oplevering zijn bevonden, worden vermoed, tot bewijs van tegendeel, zich in deze staat te hebben bevonden op de datum bepaald voor hun voltooiing of op datum van de werkelijke voltooiing die Bovema in haar verzoek tot (voorlopige) oplevering heeft vermeld.
11.6 Bovema wijst de klant erop dat afhankelijk van de aangekochte goederen en/of diensten, specifieke garantievoorwaarden, plaatsingsvoorwaarden en productvoorwaarden vanwege de leverancier en/of fabrikant gelden, dewelke op hun beurt integraal deel uitmaken van de overeenkomst. De klant verklaart dat hij kennis heeft van deze voorwaarden, en dat hij er kennis van heeft dat Bovema deze voorwaarden op eerste verzoek zal bezorgen wanneer de klant er toch geen kennis van heeft. De garantie met betrekking tot de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan de garantie welke de leveranciers van de geleverde goederen bieden en is steeds exclusief werkuren en verplaatsingskosten.
12.1 Bovema verbindt zich er toe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Bovema zijn middelenverbintenissen. Bovema is nooit aansprakelijk voor fouten in de uitvoering en/of schade te wijten door aan de klant toerekenbare omstandigheden (zoals, maar niet beperkt tot: het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige informatie, gebrek aan onderhoud…).
12.2 Bovema is gedurende twee jaar na de (voorlopige) oplevering aansprakelijk voor lichte verborgen gebreken waarmee de werken en geplaatste materialen behept zijn waarbij Bovema een toerekenbare fout kan worden verweten. Elk gebrek aan overeenstemming moet binnen de 14 dagen na kennisname van het gebrek door de klant aan Bovema worden meegedeeld. Rechtsvorderingen in dat kader dienen uiterlijk binnen de zes maanden na ontdekking of kennisname van het gebrek te worden ingesteld.
12.3 De tienjarige aansprakelijkheid van Bovema volgens art. 1792 en 2270 oud B.W. neemt een aanvang op datum van (voorlopige) oplevering.
12.4 Bovema kan enkel worden aangesproken voor haar toerekenbare fout en/of deze van haar hulppersonen.
12.5 Bovema is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of economische schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot winstderving, productieverlies, gebruiksderving, verlies van data, schade aan derden of enige andere vorm van commerciële schade, behoudens bepalingen van dwingend recht.
12.6 In geval van een toerekenbare fout van Bovema of haar hulppersonen is Bovema uitsluitend gehouden tot, naar eigen keuze: (i) kosteloze heruitvoering van de betrokken werken, voor zover dit technisch uitvoerbaar en redelijk is, of (ii) terugbetaling van de door de klant betaalde prijs voor de betrokken goederen of diensten. De totale aansprakelijkheid van Bovema is in elk geval beperkt tot maximaal het bedrag dat door de klant werd betaald voor de goederen of diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval, met uitsluiting van alle andere kosten of schadevergoedingen.
12.7 Indien herstel of vervanging van een gebrek een disproportionele kost zou meebrengen in verhouding tot de waarde van de oorspronkelijke werken, kan Bovema, mits de stabiliteit en veiligheid van de werken verzekerd blijven, opteren voor betaling van een redelijke minwaarde of een gedeeltelijke terugbetaling van de prijs.
12.8 Elke tussenkomst, wijziging of herstelling door de klant zelf of door een derde in de door Bovema uitgevoerde werken, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Bovema, sluit elke verdere aansprakelijkheid of tussenkomst van Bovema uit, tenzij de klant Bovema vooraf de gelegenheid heeft geboden om zelf binnen een redelijke termijn tot herstel over te gaan (cfr. art. 8.5 van huidige voorwaarden).
12.9 Bovema en haar hulppersonen kunnen door de klant niet buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld voor schade, behoudens in geval van (i) schade voortvloeiend uit een aantasting van de fysieke integriteit of (ii) opzettelijke fout begaan door Bovema, haar hulppersonen of personen voor wie Bovema instaat, en dit zonder afbreuk te doen aan bepalingen van dwingend recht. Indien de klant niet de eindklant is, verbindt hij zich ertoe deze uitsluiting van buitencontractuele aansprakelijkheid integraal over te nemen in de overeenkomst met zijn eigen klant(en), en erop toe te zien dat deze verder in de contractuele keten wordt doorgegeven. Indien de klant op het ogenblik van ontvangst van deze clausule zijn overeenkomst met zijn eigen klant reeds gesloten heeft, verbindt de klant zich ertoe om de opname van deze exoneratie te onderhandelen met zijn klant en Bovema op de hoogte te houden van het verloop van deze onderhandelingen. In elk geval vrijwaart de klant Bovema en haar hulppersonen voor elke vordering die buiten de grenzen van deze aansprakelijkheidsregeling valt, waaronder, zonder beperking, alle buitencontractuele aanspraken waarvoor de klant geen geldige uitsluiting of beperking heeft bedongen in de overeenkomst met zijn eigen klant.
12.10 De voorafgaande aansprakelijkheidsbeperkingen doen geen afbreuk aan bepalingen van dwingend recht. Bovema kan in geen geval haar aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor opzet, bedrog of schade die het leven of de fysieke integriteit van personen aantast.
Bovema beschikt over een verzekeringspolis die haar activiteiten dekt. Elke mogelijke aansprakelijkheid van Bovema, ongeacht welke oorzaak of omvang en contractueel dan wel buitencontractueel, kan steeds slechts worden ingeroepen voor zover Bovema een beroep kan doen op voormelde verzekeringsdekking en dit bovendien slechts binnen de grenzen van de eventuele tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij. Een kopie van de polis en verzekeringsvoorwaarden kan op eerste verzoek van de klant worden voorgelegd.
14.1 Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven de aannemer het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen.
14.2 Wanneer deze omstandigheden een onderbreking van de werken tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten, rekening houdend met de tijd die nog is om andere werven af te werken die uitgevoerd werden gelet op de onderbreking van de werken door onvoorzienbare omstandigheden.
15.1 Indien de overeenkomst door de klant éénzijdig, geheel of deels, verbroken wordt om welke reden van ook, zal de klant een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een verbrekingsvergoding van 20% van de geannuleerde werken.
15.2 Herhaaldelijk schriftelijk verzoek tot opmeting, plaatsing en/ of uitvoering vanwege Bovema zonder positief gevolg, wordt gelijk gesteld met de éénzijdige verbreking door de klant.
Indien de klant geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen levering van diensten en/of goederen, dan is deze gehouden Bovema schadeloos te stellen voor alle reeds gemaakt kosten en de gederfde winst, hetgeen forfaitair wordt begroot op 25% van het bedrag van de niet-uitgevoerde werken en vermeerderd met het bedrag van de bestelde toestellen, onverminderd het recht van Bovema om de werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen.
17.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op het door Bovema aan de klant geleverde werk, alsmede daarop voortvloeiende resultaten, blijven eigendom van Bovema. Zij mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld of worden getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Bovema. De documenten, plannen en beschrijvingen maken integraal deel uit van de overeenkomst.
17.2 Elke overtreding vanwege de klant van deze clausule geeft aanleiding tot betaling van een schadevergoeding aan Bovema van 5.000 euro, verschuldigd per inbreuk, onverminderd het recht van Bovema om haar werkelijke schade te bewijzen.
17.3 Door de levering van goederen en/of diensten te laten uitvoeren geeft de klant de toelating aan Bovema om dit naar derden toe als referentie te vermelden en afbeeldingen van de realisatie te gebruiken in haar commerciële werking. Bovema heeft het recht de uitvoering van haar ontwerpen op een bescheiden wijze te voorzien van haar naam, mits dit het uiterlijk of het gebruik van het werk niet schaadt. Bovema kan bovendien eisen dat haar naam van het werk wordt verwijderd indien door wijzigingen – zonder haar goedkeuring aangebracht – de vormgeving of conceptie werd veranderd. Bovema heeft het recht om van haar ontwerpen afbeeldingen te maken of te laten maken en deze openbaar te maken en te verveelvoudigen.
18.1 Partijen verwerken elkaars identiteits- en contactgegevens, evenals deze van of ten aanzien van hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen.
De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers, het nakomen van wettelijke verplichtingen en de administratieve afhandeling van dossiers. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang van de relevante partij. Voor de elektronische aanwezigheidsregistratie worden in voorkomend geval tevens de E-ID gegevens of het Limosa-nummer verwerkt. Partijen verbinden zich ertoe om deze persoonsgegevens eerlijk te verwerken, alleen met het oog op de voormelde doeleinden, alsook met de grootst mogelijke discretie, en dit in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens. Zij zullen deze persoonsgegevens alleen doorgeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. Ze zullen ertoe instaan dat alle gegevens zo goed als technisch mogelijk worden beschermd. Elke schending of inbreuk op deze gegevens/verplichtingen dient onmiddellijk te worden gemeld aan de andere partij.
Elke partij heeft kennis van zijn rechten op inzage, verbetering, uitwissen en bezwaar.
18.2 Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijst Bovema naar de Privacy Policy op haar website : https://www.bovema.be/privacyverklaring/.
De nietigheid of niet-afdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en van deze voorwaarden in hun geheel niet in het gedrang. De nietige bepaling zal in dat geval worden vervangen door een bepaling die het best aansluit met de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen.
20.1 Op de tussen Bovema en de klant gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
20.2 Eventuele geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen zoveel als mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
20.3 In geval van betwisting zullen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout exclusief bevoegd zijn, met dien verstande dat Bovema gerechtigd is een betwisting aanhangig te maken voor de rechtbank van de zetel/woonplaats van de klant.
Opgemaakt in evenveel exemplaren als er partijen zijn met een onderscheiden belang waarbij elke partij verklaart een origineel getekend exemplaar te hebben ontvangen.
Tevreden klanten
Wij gebruiken dus enerzijds onze eigen cookies en anderzijds cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken.
Kijk dan in onze uitgebreide Cookieverklaring » en ons Privacybeleid » .